Закрыть ... [X]

Договор на услуги дизайна с физическим лицом

Закрыть ... [X]

Related Articles

Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору. 11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п., срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки. 11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ. 11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. 11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика. 11.6.

Содержание: Договор оказания услуг дизайнера: 5 ошибок, которые важно избегать

Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
10.1.4. Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
10.1.5. Своевременно принимать по акту и утверждать выполненные Исполнителем работы.

10.1.6. Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору.
10.1.7. Вниманиеattention

Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.

10.1.8.

Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения

Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.
9.

Важноimportant

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 9.1. Исполнитель обязан: 9.1.1.

Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, указанные в п.7 настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику.
9.1.2. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 настоящего Договора. 9.1.2.

Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по осуществлению контроля качества работ и соблюдения его указаний.

9.1.3.

Договор оказания услуг по выполнению дизайнерских работ

Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не включаются в срок выполнения работ, определенный п.7.1 настоящего Договора. 7.3. После передачи результата работ Заказчику по обоим этапам настоящий Договор считается исполненным полностью.
7.4.Срок выполнения работ по первому этапу исчисляется со дня, следующего за днем выплаты Заказчиком аванса Исполнителю в соответствии с п.6 настоящего Договора. Срок выполнения работ по второму этапу исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта приемки-передачи работ по первому этапу.
7.5. Технические решения, принятые Исполнителем при разработке дизайн-проекта интерьера помещения во исполнение технического задания (Приложение №1) и согласованные с Заказчиком, должны реализовываться в натуре, в соответствии с требованиями СНиП.

Как составлять договор на оказание дизайнерских услуг? образец, авторское право

Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ. 9.1.4.

Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

9.1.5.

Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

9.2.

Исполнитель имеет право: 9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

9.2.2.

Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

Профессии: искусство, театр, общество

В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации.

8.5. Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки. 8.6. По истечении календарных дней, определенных п.8.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта. 8.7.

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 5. Порядок разрешения споров. 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в (указать наименование и местонахождения третейского, арбитражного или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров) 6. Заключительные положения. 6.1.

Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно

Время работы Исполнителя при самостоятельном выезде в торговые компании кратно минутам.

Дополнительное время работы Исполнителя с Заказчиком продолжительностью свыше часов оплачивается по отдельному договору авторского надзора, заключаемому Сторонами.

5.3.

Стоимость услуг Исполнителя по авторскому надзор не включена в цену настоящего Договора.

5.4. В случае изменения предусмотренных техническим заданием (Приложение №1) перечня и (или) объема работ, такое изменение должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Перечень приложений к дополнительному соглашению определяется Сторонами исходя из изменения перечня и (или) объема работ. 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 6.1.Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере % цены Договора, указанной в п.5 настоящего Договора в течение дня, следующего за днем подписания настоящего Договора.

Договор оказания услуг, работ

Заказчика на полученные разработки и изделия.1.3. Сроки выполнения работ и оказания услуг: начальный: , (при необходимости: промежуточный: ,) конечный: . 2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Заказчика:- оказывать Исполнителю всемерное содействие в выполнении работ и оказании услуг;- предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию;- оплачивать работы и услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном договором оказания услуг выполнения работ.2.2.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездных услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.2.3. Обязанности Исполнителя:- добросовестно выполнить работы и оказать услуги, указанные в п. 1.2 договора оказания услуг выполнения работ;- ежемесячно (или по окончании

Договора) предоставлять (предоставить) Заказчику отчет(ы) о выполненных работах и оказанных услугах.2.4.


Источник: http://legeterra.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-dizajna-s-fizicheskim-litsom/


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Похожие новости


Что носят крестьянки
Модная одежда на девушек в украине
Современные дизайны кухонных штор
Как из старых вещей сделать модную вещь
Интерьер кухни с краном
Модный образ с шортами


Договор на услуги дизайна с физическим лицом
Договор на услуги дизайна с физическим лицом


Скачать пример договора оказания услуг по выполнению дизайнерских работ
Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ